Der BGH hat in seiner erst gestern ver\u00f6ffentlichten Entscheidung vom 20.03.2014 zur durch das Forderungssicherungsgesetz ge\u00e4nderten Fassung des \u00a7 648a Abs. 1 BGB dar\u00fcber entschieden, in welchem Umfang der Auftragnehmer nach einer K\u00fcndigung des Bauvertrags durch den Auftraggeber f\u00fcr seine Verg\u00fctung eine Bauhandwerkersicherung beanspruchen kann. Dabei hat der Auftragnehmer die ihm nach einer K\u00fcndigung zustehende Verg\u00fctung schl\u00fcssig darzulegen. Sind die tats\u00e4chlichen Voraussetzungen der Berechnung des dargelegten Verg\u00fctungsanspruchs streitig, ist dem Auftragnehmer f\u00fcr seine schl\u00fcssig dargelegte Verg\u00fctung eine Sicherheit ohne Kl\u00e4rung der Streitfragen zu gew\u00e4hren. Anderes gilt, wenn die Kl\u00e4rung der Streitfragen nicht zu einer Verz\u00f6gerung des Rechtsstreits f\u00fchrt.<\/p>\n
BGH, Urteil vom 06.03.2014 – VII ZR 349\/12<\/span><\/span><\/a><\/p>\n Bauzeitverz\u00f6gerung: Erneute Absage an baubetrieblich abstrakte Berechnung! <\/strong><\/p>\n 1. Die Ermittlung eines Bauzeitverl\u00e4ngerungsanspruchs durch die theoretische Fortschreibung des Bauablaufs aufgrund von verschiedenen Einzelst\u00f6rungssachverhalten gen\u00fcgt nicht den Anforderungen einer konkreten bauablaufbezogenen Darstellung.<\/p>\n 2. Der Auftragnehmer muss nachweisen, dass die Bauzeit mit den kalkulierten Mitteln bei ungest\u00f6rtem Bauablauf eingehalten worden w\u00e4re, er selbst im Zeitpunkt einer Behinderung leistungsbereit war, keine von ihm selbst verursachten Verz\u00f6gerungen vorlagen und keine Umst\u00e4nde gegeben waren, die gegen eine Behinderung sprechen, z. B. in Form der Umstellung von Bauabl\u00e4ufen oder Inanspruchnahme von Pufferzeiten. Hierbei handelt es sich um Fragen des Haftungsgrunds, die einer Sch\u00e4tzung nicht zug\u00e4nglich sind.<\/p>\n OLG K\u00f6ln, Urteil vom 28.01.2014 – 24 U 199\/12 <\/span><\/span><\/a><\/p>\n Quelle: ibr News – Vergabe #08\/2014<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Der BGH hat in seiner erst gestern ver\u00f6ffentlichten Entscheidung vom 20.03.2014 zur durch das Forderungssicherungsgesetz ge\u00e4nderten Fassung des \u00a7 648a Abs. 1 BGB dar\u00fcber entschieden, in welchem Umfang der Auftragnehmer nach einer K\u00fcndigung des Bauvertrags durch den Auftraggeber f\u00fcr seine Verg\u00fctung eine Bauhandwerkersicherung beanspruchen kann. Dabei hat der Auftragnehmer die ihm nach einer K\u00fcndigung zustehende … \u201eUmfang der Sicherheit gem\u00e4\u00df \u00a7 648a BGB nach K\u00fcndigung des Bauvertrags?\u201c <\/span>weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-188","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-aktuelles"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gala-bau-blog.ifb-mainz.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/188","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gala-bau-blog.ifb-mainz.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gala-bau-blog.ifb-mainz.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gala-bau-blog.ifb-mainz.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gala-bau-blog.ifb-mainz.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=188"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/gala-bau-blog.ifb-mainz.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/188\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":190,"href":"https:\/\/gala-bau-blog.ifb-mainz.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/188\/revisions\/190"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gala-bau-blog.ifb-mainz.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=188"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gala-bau-blog.ifb-mainz.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=188"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gala-bau-blog.ifb-mainz.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=188"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}